9.某施工項目由于拆遷工作延誤不能按約定日期開工,監理工程師以書面形式通知承包人推遲開工時間,則發包人( )。
a.無須賠償承包人損失,工期也不順延
b.無須賠償承包人損失,工期應予順延
c.應當賠償承包人損失,工期應予順延
d.應當賠償承包人損失,工期不予順延
10.某承包合同約定:“發包人收到竣工結算文件后60日內應予以答復,逾期視為認可。”承包人6月1日提交竣工結算文件。8月5日,發包人回復說不予認可。承包人即向法院起訴,請求按照竣工結算文件結算工程價款。則人民法院對承包人的請求應( )。
a.予以支持
b.不予支持
c.征求發包人意見
d.要求承包人提供證據
11.某項目施工過程中發生多次設計變更,導致工程量增加。雙方辦理竣工結算時,建設單位以部分變更無現場簽證為由拒絕支付。則對這部分工程量的處理,人民法院應當( )。a.不予認可
b.委托進行鑒定
c.推定為未變更
d.要求承包人提供相關證據
12.甲向乙借款5萬元,同時丙又欠甲5萬元,如果由丙向乙直接償還,下列做法錯誤的是( )。
a.甲、乙協商一致,再通知丙
b.甲、丙協商一致,再通知乙
c.甲、丙達成協議并得到乙同意
d.甲、乙、丙三方達成協議
13.建設單位要求施工單位墊資進行建設,雙方在合同中約定了墊資條款,建設單位同意按照
中國人民銀行發布的同期同類貸款利率支付墊資利息。工程竣工后,施工單位要求返還墊資并要求按照合同約定支付墊資利息。根據有關司法解釋,下列說法正確的是( )。
a.法院對墊資應當按照工程欠款處理
b.由于墊資違反法律的強制性規定,該合同無效
c.法院對返還墊資和支付墊資利息的請求均應予以支持
d.法院對返還墊資請求應予支持,但對支付墊資利息的請求不應支持
14.施工中如果出現設計變更和工程量增加的情況,按照施工合同示范文本通用條款規定,( )。
a.發包人應在14天內直接確認順延的工期,通知承包人
b.工程師應在14天內直接確認順延的工期,通知承包人
c.承包人應在14天內直接確認順延的工期,通知工程師
d.承包人應在14天內將自己認為應順延的工期報告工程師
15.乙方當事人的違約行為導致工程受到損失,甲方沒有采取任何措施減損,導致損失擴大到5萬元。甲方與乙方就此違約事實發生糾紛,經過鑒定機構鑒定,乙方的違約行為給甲方造成的損失是2萬元,乙方應該向甲方賠償損失( )萬元。
a.1
b.2
c.3
d.5